有关公司合同模板合集

　　甲 方：

　　乙 方：

　　签订日期：年 月 日

　　发包人（甲方）：

　　承包人（乙方）： 身份证号：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就以下施工事宜协商一致，达成如下协议：

　　第一条 工程概况

　　1.1工程名称：丽江住宅小区项目

　　1.2工程地点：丽江香格里拉大道

　　第二条 承包范围：1栋、2栋、3栋商铺玻璃隔断及玻璃地弹门。

　　第三条合同工期： 20xx年3月10日前施工完成。

　　第四条 质量标准： 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》一次验收达到合格。

　　第五条合同价款

　　5.1合同暂定总价大写肆万柒仟陆佰壹拾元（￥47610.00元），本合同价款最终结算以双方约定的包干单价乘以经甲方按支付程序审定的实际完成工程量计算。

　　5.2合同单价：

　　5.2.1合同单价组成：含税的合同单价包括但不限于乙方从合同签署到工程竣工期间的人工费、材料费、机械费、工用具、运输费、措施费、进出场费、维护、管理人员工资、管理费、材料装卸费、报验检验费、税费及乙方应得的利润，以及加班赶工费（含节假日）、劳动保险费用和安全措施费、风险等所有费用。乙方不得以任何理由要求甲方增加包干单价。

　　5.2.2工程合同单价按下表执行:

　　第六条 验收及计量：

　　6.1按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－20xx一次验收达到合格。乙方在工程中的每一道工序都必须达到国家质量检验标准，达到甲方、监理要求，若出现质量达不到一次性验收合格，必须无条件返工至合格为止，并赔偿给甲方造成的材料、工期延误等相关损失。

　　6.2经甲方按支付程序审定的实际完成工程量计算,未实施项目不予计量。

　　6.3甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为姓名：赵，电话：，乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人为姓名：，电话： 。

　　第七条 支付方式：

　　7.1本项目无预付款；

　　7.2办理完进度款支付程序后，甲方在次月初五日内支付上月审核金额的70%，同时扣留30%（质保金5%，安全保证金、民工工资保证金等25%）；

　　7.3工程完工后支付至审核金额的85%且暂停支付进度款。

　　7.4工程交工验收合格，并按要求办理完结算手续后一个月内支付至结算价款的95%（不含质量保证金）。

　　7.5质量保证金按工程结算总价的5%计算，具体退还时间：工程交工验收合格之日起5年后一次性退完扣出质保期所发生费用的质量保证金，以上均为无息退还。

　　7.6支付实施要求：

　　7.6.1每月进度款支付之前，乙方必须向甲方提供当月工人的出勤表、工资表、发放名册及发放金额；发放后将发放的单据经工人确认后报送一份到项目部；如不按要求报送，甲方有权不支付进度款。 7.6.2甲方在拨付乙方进度款之前，将对进度款支付情况进行公示，甲方按合同约定付款后，乙方未付劳务工工资，由此造成的一切后果由乙方承担。

　　7.6.3根据国家有关保护劳务工合法权益的规定，乙方不得扣劳务工应得报酬。若发生此类情况，甲方将在中期支付的进度款中代乙方支付给投诉的劳务工应得报酬。且不对投诉金额的准确性负责，后果由乙方承担。

　　7.6.4乙方收款人员凭乙方开具的及委托书向甲方收款，其他未经乙方授权的任何单位和个人无权收取款项。

　　第 双方责任和义务：

　　8.1甲方统筹安排、协调解决乙方施工用水用电；

　　8.2甲方按本合同约定，向乙方支付工程款；

　　8.3甲方负责与有关部门联系，协调现场相关工作。

　　8.4乙方严格按照方案图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　8.5乙方自备项目施工所需的一切机械设备及工用具，并自负保管责任。

　　8.6做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　第九条 材料、设备供应

　　9.1 乙方应按合同约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方清点。同时在采购前应将样品报由甲方和业主书面认可后才能采购和使用，未经甲方和业主认可自行采购的材料，不准进场使用且概不计量，由乙方自行承担损失，同时甲方还应追究乙方违约责任权利。

　　9.2乙方采购的材料设备与设计标准要求不符时，乙方按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合 要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　9.3甲方发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由乙方承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

　　第十条工程变更

　　10.1施工变更以甲方书面通知为准。

　　10.2施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　第十一条违约责任

　　11.1乙方保证按合同约定供应货物及完成施工，若因乙方自身原因造成不能按时完成则工期每延误一天罚款20xx.00元。若因甲方原因影响，则乙方完工时间相应顺延。

　　11.2 合同一方未经对方同意单方终止合同，应向对支付合同总额50%的违约金。

　　第十二条 安全生产管理

　　12.1乙方应保证安全、文明施工，并对施工过程中所发生的一切安全事故依法承担全部责任。

　　12.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的`责任和因此而发生的费用，由乙方承担，甲方概不负责。

　　12.3乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。同时，必须接受甲方安全管理部门的进场安全教育，遵守甲方的安全管理规定及安全生产禁令。

　　12.4发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应在24小时内上报有关部门并通知发包人和监理工程师，并 及时处理解决问题、支付相关费用。事故处理后积极配合甲方、有关部门按照有关法律法规对事故进行调查处理，并按照约定和调查结论承担相应的责任。

　　12.5乙方对本单位机械设备、运输车辆、人员运货过程发生的一切事故（含交通事故、其他意外等）责任自行全部承担。

　　第十三条 合同变更、解除和争议解决方式：

　　13.1本合同自签订之日起生效，任何一方不得擅自变更或终止，如需要变更或终止应经双方协商同意后，签订补充协议或终止合同协议书。

　　13.2因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民起诉。

　　第十四条 合同份数

　　本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方盖章代表签名生效，未尽事宜由双方协商确定。

　　第十五条 合同生效

　　本合同双方签字盖章 后生效。

　　第十六条 合同附件：

　　16.1乙方营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书、法人代表授权委托书或身份证明复印件；

　　16.2双方相关工作人员通讯录（姓名、职务及电话），双方合作过程中的往来文件。

　　甲方：（公章）乙方：

　　法定代表人

　　或委托代理人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　合同订立时间：年月 日

有关公司合同模板合集

　　甲方： 有限公司

　　乙方：

　　双方根据《合同法》的有关规定，结合公司实情发展需要和维护双方利益，经双方充分协商，在平等、互利、自愿、协商基础上达成如下协议：

　　一、甲方聘请乙方为 专门从事 工作，合同期从 年 月 日至 年 月 日为止，乙方在公司中、晚餐需交生活费 元，合同期满，作为守信和福利，生活费全额退款。如乙方自动辞职或严重违反合同被开除，生活费分文不退。

　　二、甲方不能无故拖欠乙方应得工资，乙方工资实行多劳多得，做好多得原

　　则，实习期过后每月工资 元，扣除生活费后工资当月发清。为提高乙方工作责任和积极性甲方可根据实际情况对各类工种实行奖罚制度。

　　甲方根据乙方工作成绩突出表现良好，应给乙方提加工资改善待遇，加班应发放加班工资和夜餐补助。乙方工作消极怠慢，经常出错，甲方可根据事实下调乙方工资。

　　三、甲方依据公司实情和客户需要，公司及部门经理可对乙方的工作实行安排和调动。乙方应服从部门经理日常管理及调派，工作积极、吃苦耐劳、任劳任 怨。乙方对顾客热情、耐心、做到优质、快速服务。顾客进门有问声，出门有送 声。

　　四、甲方交给乙方使用的设备按规定要求操作，工具妥善保管，按规定存放，如有丢失，照价赔偿。要节约用料，因粗心浪费造成返工，照价赔偿。故意浪费， 生活费和工资扣除，立即辞退。

　　五、乙方应遵守社会公德，遵纪守法。员工之间团结友爱，言行举止文明，不许打架骂人，公司开除先动手者，生活费不退，并由当事人承担法律责任和对方医药费。

　　六、在工作中，如遇加班加急事情，乙方应加班完成。请假必须说明事由，经批准后，方可有效。不得无故超假，超过一天，按本人当天工资贰倍罚款；超假二天，按旷天处理，超假一天扣除当月奖金，扣一百元；超假两天，按自动离职处理。生活费不退。迟到早退按公司规定制度处理。

　　七、乙方应保守公司商业机密，遵守公司保密制度。如因乙方泄露造成损失由乙方承担相应经济损失。公司资料图片文件客户联系方式属甲方所有，未经许可禁止泄露给他人，禁止网上上传图拷盘。因乙方泄露公司商业信息和机密，因泄露所造成的损失由乙方全额承担。

　　八、乙方被录用后不能胜任本职工作。甲方对乙方进行专项职能技术培训、甲方安排实习，乙方应努力学习。培训实习期未创效益无工资。如乙方在实习期内自动辞职，甲方应收取生活费和实习培训费（生活费按每天15元计算）。双方自愿，签字生效。实习期从 年 月 日至 年 月 日为止。

　　九、以上协议，甲乙双方仔细阅读，同意后，从签字之日起生效，本协议具有法律效力。本协议壹式贰份，双方各持壹份。未尽事宜，双方在不违反合同的 情况下协商解决。

　　十、双方约定补充条款：

　　甲方： 乙方：

　　住址：

　　电话：

有关公司合同模板合集

　　建筑工程承包责任书

　　责任书编号：号

　　甲方：

　　乙方： (身份证号： )后附身份证复印件

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑安

　　装工程承包合同条例》的有关规定，及自治区有关文件精神，为明确双方在建筑工程劳务承包中的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订以下建筑工程承包责任书。

　　一、 承包项目

　　工程地址： 工程名称：工程建筑面积：

　　工程承包内容

　　二、合同工期

　　1、开工时间：年 月 日。

　　2、竣工时间：年 月 日。

　　3、合同工期日历天数： 日。

　　三、合同价款及承包费用

　　1、合同价款为 元（最终以结算价为基数计算）。

　　2、上缴管理费 %（依照最终结算价为百分比基数） 。

　　3、税金、劳保统筹等按国家有关文件规定执行；本工程所涉及税金及

　　规费的支付均由乙方负担，交纳手续由甲方负责办理。每月1至10日按上月工程进度报表（甲、乙、监理三方签字）申报交纳税金。

　　4、乙方将所采购材料的交付甲方财务部门入帐。

　　5、乙方承担甲方名管理人员工资，金额以公司工资册为准。支

　　付时限 工程开工之日算起，工程竣工后一个月止。

　　6、如乙方本人因人身伤害、违反国家相关法律等因素，致使其本人失去履行和承担本责任书中约定的相关义务及责任时，乙方的相关责任及义务均由其合法继承人继续履行。

　　7、如乙方合法继承人无力承担相应法律责任及义务时，乙方将同意以其名下资产用以负担相应责任。

　　8、甲方对于乙方就该工程中所涉及的任何经济纠纷均不承担法律赔付责任。

　　9、乙方向甲方分期上交工程施工管理费用及管理人员工资，依照工程进度款拨付情况，自建设单位支付于承包方每笔进度款项逐次扣除。

　　10、乙方按施工图向甲方提交施工预算一份。

　　四、工程质量、进度

　　本工程为 合格 工程，质量评定仲裁部门为质检站、业主、监理单位、设计勘察部门、甲方。

　　1、质量管理

　　（1）甲方有权对工程施工全过程进行质量动态控制。

　　（2）工程所需材料均应有“合格证”“生产许可证”“检验报告”，三证齐全后，甲方材料人员检查核实报监理工程师审核后，方可进场使用。

　　（3）进场材料必须出具材料报甲方材料人员，核实后交由公司财务部门备用。

　　（4）甲方有权对工程的全过程依照《质量验收规范》及《公司质量管理制度》进行工程质量检查，并对存在问题向乙方出具“质量整改通知书”责令整改。逾期不予整改并回执时，可就存在问题依照管理制度报公司财务部门进行处罚。

　　（5）如发生质量事故，乙方应书面形式报告甲方，并在得到甲方代表及监理工程师认可处理方案后，方可进行处理。不得瞒报、不报、擅自处理。一经发现甲方可进行经济处罚。

　　2、进度管理

　　（1）甲、乙双方现场负责人自本责任书签定之日起，三个工作日内应会同发包方负责人共同制订详细施工组织设计，对工期严格制订计划，报监理审批。

　　（2）严格依照审批施工组织设计控制工期，以分部、分项工程为单位，制订详细人工、材料、资金等方面的使用计划，并报请甲方审批、备案。

　　（3）因乙方施工原因造成工期延误，毎延误 壹 天（以超过八个小时为一个工作日计），甲方可自履约保证金中处以 万分之五元罚款。

　　（4）因发包方造成工期延误，则对工期做相应顺延。并由乙方起草，甲方审核工期延误报告，报请监理及发包方代表签字、备案。

　　五、安全指标

　　（1）本工程在施工期内死亡及三级以上重大事故为零。轻伤事故控制在 0.1‰ 以内。

　　（2）甲方有权检查乙方安全设备、设施的安全许可证件及安全使用状况。发现问题有权责令整改，在未果的情况下可做经济处理。

　　（3）甲方有权检查并核实乙方各工种人员执业资格证书。对于不符合执业资格的人员，有权责令其不得从事相关工作。

　　（4）甲方有权不定期检查乙方对于工人安全教育相关内容。并可责令乙方依照《安全管理条例》定期进行员工安全教育。并制定针对员工安全管理制度，对制度的执行负有监督责任。

　　（5）如发生安全事故，不得私自不保、瞒保。如有此情况发生，甲方代表一经发现有权依照公司管理制度给予严厉处罚。

　　（6）如因安全事故发生而产生经济赔偿、刑事责任等，乙方承担全部责任。

　　（7）安全事故发生后，乙方应在处理事故的同时，向甲方提交事故发生原因、情况、处理方法的书面说明，在得到甲方派驻管理人员签字确认后备案。

　　六、双方责任

　　甲方责任：

　　甲方负责对外的协调、疏通、联系工作，所发生的费用由乙方承担。 甲方将定期或不定期地组织有关人员对乙方承包范围内的工程项目进行全面检查，并将检查结果通报给乙方，乙方必须在规定时间内纠正完毕，并报甲方复查。

　　乙方责任

　　（1）本工程开工前三个工作日内，乙方应以转帐或现金支付的方式向甲方支付本工程的质量、安全、进度、责任书履约保证金，其中质量占30%、安全占30%、进度占20%、债务纠纷占20%（以向建设管理部门缴纳的履约保证金及农民工保证金做为质押）。

　　（2）乙方应服从甲方管理，遵守甲方的企业管理制度、规定。每月18日向甲方报工程进度月报表审批，报年、季及当月、旬进度计划及相应进度统计报表。

　　（3）向甲方的工地代表提供办公室、办公用品及生活设施，发生费用由乙方承担。

　　（4）乙方在接到甲方对承包范围内检查后提出的问题，应在规定期内组织纠正，并把纠正结果上报甲方进行复查。

　　（5）所有工程资料，乙方必须按甲方要求进行收集整理，并每半月交一份原始技术资料给甲方，由甲方保管。在工程竣工后十日内，乙方应向甲方提供完整的工程竣工资料一式三套，由甲方装订成册，其费用由乙方承担。

　　七、施工组织设计

　　1、乙方应按照责任书约定的开工日期开工，因甲方原因未能按要求提供开工条件或不可抗因素，设计变更和工程量增加等原因，造成工程工期延误，报甲方经业主确认后，工期相应顺延。

　　2、进度计划：乙方每月18日前向甲方报下月计划，当月进度计划执行甲方所安排的当月进度计划。

　　3、工程竣工，乙方必须按责任书约定的竣工日期或甲方同意顺延工期

　　竣工，因乙方原因不能按期竣工，乙方承担一切责任，并向甲方支付违约金。

　　八、工程款支付

　　1、本工程保修期间按甲方与业主所签订的合同书相关内容执行。保修期间费用由乙方承担。

　　2、每月18日乙方向甲方报月进度报表，甲方依照审定的工程进度报表报请业主拨付工程款后支付于乙方（主体按层支付，其它按分项工程支付），进度款支付时，先交管理费、租赁费、材料费及劳务工资。累计付款金额达到合同款80%时停止支付，待工程验收合格结算后，将结算款的5%作为保修金，余下部分的差额一次付清；由于业主原因不能拨款时，乙方垫资施工。

　　每月进度款支付前，乙方需向甲方提供以下人员签字：

　　（1）甲方技术员提供随进度的各项技术、安全资料齐全，质量达到要求的证明。

　　（2）甲方材料员提供随进度的各项台帐齐全，现场文明施工符合要求等证明。平时一般不拨付款项，应急款项必须有资金申请计划表。

　　（3）材料申报单，报清材料数量、规格、尺寸、价格按预算量控制，由甲方主管人员审核后方可采购。

　　九、材料设备供应

　　1、材料供应：按甲方“五统一”的原则，主材供应必须由甲方材料人员参与，由甲方统一办理手续。

　　2、乙方应保证提供足够的机械设备和周转材料，满足施工要求，所有技术人员管理人员的上岗证件均应交甲方统一管理。

　　3、乙方所采购的一切材料及采购供应合同，必须经过甲方所派材料管理人员的认可，甲方代表有权监督乙方所进材料的质量、数量。

　　十、责任书有效期

　　1、自本责任书双方签字之日起生效，本责任书一式二份，甲、乙双方各持一份。

有关公司合同模板合集

　　合同编号：_________

　　h公司：___________________(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

　　甲方：____________________(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

　　乙方：____________________(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

　　丙方：__________(自然人)(住所、电话、传真、邮政编码、身份证号码)

　　丁方：______(战略投资人)(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)

　　鉴于

　　1.h公司系一家于______年______月______日在注册成立的公司，经营范围：____________，注册资本为____________人民币。为增强公司实力，尽快将公司做大做强，经年度公司第次股东会决议，通过了增资扩股决议。

　　2.甲方及乙方为h公司本次增资扩股前的股东。增资扩股前，h公司出资结构为：甲方出资___________万元，占注册资本的_____％，乙方出资__________万元，占注册资本的_____％。

　　3.拟将h公司注册资本由__________增加至__________。丙方、丁方同意按照本合同规定的条款和条件投资入股。各方本着自愿、公平、公正的原则，经友好协商，就对h公司增资扩股事宜达成协议如下：

　　第一条释义

　　1.本合同内(包括“鉴于”中的内容)，除为了配合文义所需而要另作解释或有其他定义外，下列的字句应做以下解释：

　　增资扩股，指在原公司股东之外，吸收新的股东投资入股，并增加公司注册资本。

　　溢价，指在本次增资扩股中，投资方实际出资额高出授予其资本额的部分。

　　原h公司，指本次增资扩股前的h公司。

　　新h公司，指本次增资扩股后的h公司。

　　违约方，指没有履行或没有完全履行其按照本合同所应承担的义务以及违反了其在本合同所作的承诺或保证的任何一方。

　　非违约方，指根据本合同所规定的责任和义务以及各方所做的承诺与保证，发生了一方没有履行或没有完全履行合同义务，以及违反了其在本合同所作的承诺或保证事件时，本合同其余各方。

　　中国，指中华人民共和国。

　　书面及书面形式，指信件和数据电文(包括电报、电传、传真和电子邮件)。

　　本合同，指本合同或对本合同进行协商修订、补充或更新的合同或文件，同时包括对本合同或任何其他相关合同的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充或更改的任何文件，或根据本合同或任何其他相关合同或文件的条款而签订的任何文件。

　　2.本合同中的标题是为方便阅读而加入的，解释本合同时应不予理会。

　　第二条增资扩股方案

　　1.方案内容

　　(1)对原h公司进行增资扩股。将公司注册资本增加至人民币__________万元，新增注册资本__________万元。

　　(2)甲方、乙方以h公司现有净资产转增资本(或以现金、实物等法定形式)，甲方新出资__________万元，占新h公司注册资本的_____％。乙方新出资__________万元，占新h公司注册资本的_____％，甲方、乙方在新h公司中的出资比例变为_____％和_____％。

　　(3)丙方、丁方投资入股h公司，丙方、丁方分别以现金出资__________万元和__________万元，其出资分别占新h公司注册资本的_____％和_____％。

　　(4)增资扩股完成后，新h公司股东由甲方、乙方、丙方、丁方四方组成。修改原h公司章程，重组新h公司董事会。

　　2.对方案的说明

　　(1)各方确认，原h公司的整体资产、负债全部转归新h公司；各方确认，原h公司净资产为__________万元。关于原h公司净资产现值的界定详见(资产评估报告)。

　　(2)各方一致认同新h公司仍承继原h公司的业务，以经营_______________为主业。

　　(3)各方同意，共同促使增资扩股后的新h公司符合法律的要求取得相应的资质。

　　第三条新h公司股权结构

　　本次增资扩股后的新h公司股权结构如下表所示

　　1.重组后的新h公司董事会由_____人组成，其中，甲方提名_____人，乙方提名_____人，丙方提名_____人，丁方提名_____人，为促进公司治理结构的完善，设立董事_____名，由本合同各方共同选定。

　　2.董事长由_____方提名并由董事会选举产生，副董事长由_____方提名并由董事会选举产生，总经理由_____方提名并由董事会聘任，财务总监由_____方提名并由董事会聘任。

　　第四条各方的责任与义务

　　1.甲方、乙方将经评估后各方认可的原h公司净资产__________万元投入到新h公司。

　　甲方、乙方保证原h公司除本合同及其附件已披露的债务负担外，不会因新h公司对其权利和义务的承继而增加任何运营成本，如有该等事项，则甲方、乙方应对新h公司、丙方、丁方以等额补偿。

　　2.丙方、丁方保证按本合同确定的时间及数额投资到位，汇入原h公司账户或相应的工商验资账户。

　　第五条投资到位期限

　　本合同签署前，由甲方、乙方作为原h公司的股东召开股东会审议通过了本合同所述增资事项，并由批准同意h公司增资改制，丙方、丁方保证在本合同签署之日起日内将增资全部汇入h公司账户。

　　第六条陈述、承诺及保证

　　1.本合同任何一方向本合同其他各方陈述如下

　　(1)其有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本合同，或具有签署与履行本合同所需的一切必要权力与授权，并且直至本合同所述增资扩股完成，仍将持续具有充分履行其在本合同项下各项义务的一切必要权力与授权；

　　(2)签署本合同并履行本合同项下的各项义务并不会侵犯任何第三方的权利。

　　2.本合同任何一方向本合同其他各方做出承诺和保证如下

　　(1)本合同一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力的合同；

　　(2)其在合同内的陈述以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的；

　　(3)其根据本合同进行的合作具有排他性，在未经各方一致同意的情况下，任何一方均不能与任何第三方签订类似的合作合同及/?或进行类似的合作，否则，违约方所得利益和权利由新h公司无偿取得或享有。

　　第七条违约事项

　　1.各方均有义务诚信、全面遵守本合同。

　　2.任何一方如果没有全面履行其按照本合同应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

　　第合同生效

　　本合同于各方盖章或授权代表签字之日起生效。

　　第九条保密

　　1.自各方就本合同所述与原h公司增资扩股进行沟通和商务谈判始，包括(但不限于)财务审计、现场考察、制度审查等工作过程，以及本合同的签订和履行，完成工商行政管理部门的变更登记手续等，在增资扩股全部完成的整个期间内，各方均负有保密的义务。未经各方事先书面同意，任何一方不得将他方披露或提供的保密资料以及本增资扩股方案披露或泄露给任何第三方或用作其他用途，但通过正常途径已经为公众获知的信息不在此列。

　　2.保密资料的范围涵盖与本次增资有关的、由各方以书面、实物、电子方式或其他可能的方式向他方(或其代理人、咨询人、顾问或其他代表)提供或披露的涉及各方的信息资料，包括但不限于各方的财务报表、人事情报、公司组织结构及决策程序、业务计划、与其他公司协作业务的有关情报、与关联公司有关的信息资料以及本合同等。

　　3.本合同终止后本条保密义务仍然继续有效。

　　第十条通知

　　1.任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通讯，必须以书面发出，并可用亲自递交，邮资付讫之邮件，传真或电子邮件等方式发至收件人在本合同中留有的通讯地址、传真号码或电子邮件地址，或有关方面为达到本合同的目的而通知对方的其他联系地址。

　　2.各方须于本合同签署当日将通信地址、电话号码、传真号码及电子邮件地址在h公司登记备案。如有变动，须书面通知各方及相关人员。

　　第十一条合同的效力

　　本合同作为解释新h公司股东之间权利和义务的依据，长期有效，除非各方达成书面合同修改；本合同在不与新h公司章程明文冲突的情况下，视为对新h公司股东权利和义务的解释并具有最高效力。

　　第十二条其他事项

　　1.转让

　　除法律另有规定外，本合同任何一方的权利和义务不得转让。

　　2.更改

　　除非各方书面同意，本合同不能做任何修改，补充或更改。

　　3.性

　　如果本合同任何条款被裁定属于非法或无法执行，该条款将与本合同其他条款分割并应被视作无效，该条款并不改变其他条款的运作。

　　4.不可抗力

　　由于发生地震、台风、火灾、战争等在订立本合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的事件，使本合同规定的条款无法履行或受到严重影响时，或由于国家的调整改变，致使本合同无法履行时，遇有上述不可抗力事件的一方，应在该事件发生后15天内，将经由当地公证机关出具的证明文件或有关批文通知对方。由于发生上述事件，需要延期或解除(全部或部分)本合同时，由本合同各方协商解决。

　　5.适用法律

　　本合同的订立、效力、解释、执行、修改、终止及争议的解决，均应适用中国法律。

　　6.争议解决

　　凡是因本合同引起的或与本合同有关的任何争议应通过友好协商解决。在无法达成互谅的争议解决方案的情况下，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁，根据该仲裁委员会现行有效的仲裁规则通过仲裁解决。仲裁委员会做出的裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。

　　7.正本

　　本合同一式四份，每份文本经签署并交付后即为正本。所有文本应为同一内容及样式，各方各执一份。

　　h公司：____________________(盖章)

　　授权代表：_________________(签字)

　　甲方：_____________________(盖章)

　　授权代表：_________________(签字)

　　乙方：_____________________(盖章)

　　授权代表：_________________(签字)

　　丙方：_____________________(签字)

　　丁方：_____________________(盖章)

　　授权代表：_________________(签字)

　　签署地点：_________________________

　　签署时间：________年______月_____日

有关公司合同模板合集

　　1. 合同双方及电梯型号

　　依据《中华人民共和国合同法》的规定，由乙方对甲方电梯提供有偿保养维修服务工作，为明确双方的权利和义务，本着公平、诚信、互利的原则，现就电梯维修保养特订立本合同，以便共同遵守。

　　2、合同期限： 于 年 月日至 年 月 日止，为期年。

　　3、维修保养内容及价格： 货币单位：人民币

　　3.1 维修保养内容

　　3.1 保修包括如下内容

　　3.1.1 层、轿门不能关闭；

　　3.1.2 层、轿门完全关闭后，电梯不能正常行驶；

　　3.1.3 运行速度发生变化；

　　3.1.4 层、轿门完全关闭前，电梯能够行驶

　　；3.1.5 行驶方向与选定方向相反；

　　3.1.6 内选、外呼、指层失灵失控；

　　3.1.7 平层精度超过标准值(15mm)或发生显著变化；

　　3.1.8 出现异常噪音、较大振动和冲击；

　　3.1.9 轿厢超越位置而可继续运行；

　　3.1.10 超载时电梯能够行驶；

　　3.1.11 安全触板不起作用；

　　3.1.12 安全钳误动作；

　　3.1.13 接触到电梯任何金属部分有麻电现象；

　　3.1.14 机械、电气部分在工作环境正常时，温升过高而发出焦热的臭味；

　　3.1.15 其它与电梯有关国家标准规定功能不符的故障；

　　3.1.16 技术监督局年审(核发>,发>由乙方协助办理 ，甲方支付费用；

　　3.1.17 提供每月二次的日常维护保养服务。

　　4、乙方负责的工作及责任：

　　4.1 提供服务时，应严格遵守甲方相关规章制度，按照合同约定内容进行维修、保养，确保电梯的正常运行。

　　4.2 乙方负责对上述电梯按照保养年度作业计划表进行例行保养工作，严格按照国家颁布的电梯相关安全标准维护、保养电梯。

　　4.3 乙方为甲方提供24小时电梯应急故障维修服务。

　　4.4 若发现电梯损坏严重，可能危急乘客安全或可能对电梯造成更大的损坏时，应立即书面通知甲方，且乙方有权立即停止使用该设备。

　　4.5 乙方负责对损坏需要更换的配件向甲方提出说明，在甲方认可并同意后，乙方进行维修更换。

　　4.6 乙方只负责此合同规定的电梯保养维修工作，不负责电梯的各项装饰及翻新、改造、增加功能等。甲方若要求乙方进行该类工作，乙方将另行收费。

　　4.7 每次例行保养或紧急维修后 ，必须做维修、保养记录。

　　4.8 负责协助质量技术监督局对电梯进行年检，并取得使用合格证，相关费用由甲方支付。若因

　　乙方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用由乙方支付；若因甲方的原因造成电梯复检，复检电梯的费用则由甲方支付。

　　4.9 乙方自行准备维修保养工具，并自行承担维修人员的安全责任及可能出现的相关风险。

　　5、甲方负责的工作及责任：

　　5.1 按照主管部门对电梯设备日常管理的法规和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

　　5.2 甲方应协助乙方对电梯机房、轿厢、底坑等例行保养清洁。在乙方的指导下，负责对电梯的主要安全装置、主机油位、各部分润滑情况和电梯运行情况进行检查并做好记录。

　　5.3 甲方应负责电梯机房消防设施的维修、维护，保证该设备正常运行，甲方应保证进入电梯机房、底坑的通道顺畅。

　　5.4 保养、维修时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志；甲方负责监督乙方的保养、修理，并有指定人员签字确认。在意外故障或停电时安全救出被困乘客。

　　5.5 甲方负责提供电梯全套技术资料；根据国家相关技术规范及时整改电梯的相应功能要求。

　　6、不可抗力:

　　如国家变更、罢工、内乱、战争、盗窃、恶意破坏、水灾、雷击、火灾、建筑物变形等不可抗力的原因导致电梯损坏、及其他一切损失，乙方不负责。

　　7、违约责任：

　　7.1 如乙方未按本合同条款之规定进行维修保养，或甲方对乙方的工作很不满意，甲方有权提前一个月以书面形式通知乙方，终止合同，并要求乙方赔偿由此造成的相关损失。

　　7.2 如甲方未按照合同约定条款履行责任，无理由拖欠本合同规定的保养费及甲方同意支付的其他费用，乙方可以暂停维修服务或中止合约 ，上述期间的一切损失或意外事故，乙方不承担任何责任，由此造成的损失由甲方负责。

　　7.3 任何一方违反本合同约定的，须支付本合同款总金额30%的违约金，并赔偿经济损失。

　　8、付款方式：

　　8.1 本合同每年分二次付款，第一次付款在合同生效七日内，甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元），（大写：）；

　　8.2 电梯维保时间每进行到了六个月后的七日内甲方向乙方支付合同维保费总金额50%的保养款计（RMB：元）（大写： ）；

　　8.3 乙方收款印章。

　　8.4 收款单位： 公司。

　　8.5 帐 号：

　　8.6 开户银行：

　　9、其 它：

　　9.1 此维修保养合同包含免费提供附件中材料，不含超出附件的材料，需要更换的其他电梯零部件及材料等，由甲方承担费用。

　　9.2 电梯每使用三年至五年后需进行一次的大修或中修方案双方另行协商。

　　9.3 本合同在履行中如发生争议，双方协商解决，协商不成由原告向当地人民提起诉讼。

　　9.4 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　9.5 合同经双方代表签字、盖章后生效，到期后自动失效。

　　9.6 未尽事宜由双方另行约定。

　　甲方： 乙方：

　　签订代表： 签订代表：

　　年 月 日

　　年 月 日